+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Образцы договора подряда на выполнение строительно монтажных работ

Образцы договора подряда на выполнение строительно монтажных работ

E-mail: ipcziz mail. Договор подряда на текущий ремонт объекта. Договор строительного подряда 1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания в том числе жилого дома , сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор строительного подряда. Договор с бригадой. Документы в строительстве

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на строительно - монтажные работы

Объем финансовых средств, выделенных для финансирования работ по объекту далее — объем финансирования объекта определяется договором. В случае уменьшения объема финансирования объекта в том числе до нуля , стороны обязуются действовать в соответствии с разделом 8 договора. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору в том числе транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов и т.

Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий договора. Предельно-допустимые индексы удорожания на строительную продукцию, установленные согласно данным Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, указанные в ПД, является фиксированными и не подлежат изменению в период действия договора. В сроки выполнения работ, установленные п.

Оплата результатов выполненных работ производится Заказчиком при наличии своевременного объема финансирования объекта в течение ти рабочих дней с момента подписания сторонами актов формы КС-2, справки формы КС-3;. Оплата дополнительных работ и затрат осуществляется на основании документов и в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора. Обеспечить соответствие процесса выполнения работ, результатов работ нормам и требованиям, указанным в п. Обеспечить уборку и содержание в надлежащем состоянии объекта и примыкающей к нему уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ.

Обеспечить охрану оборудования, изделий и материалов, строительной техники и иного имущества сторон на объекте в период выполнения работ. Учитывать полученные в ходе выполнения работ рекомендации ЗАКАЗЧИКА в части исполнения условий договора, а также выполнения дополнительных работ в установленных договором пределах, документально обосновывая целесообразность выполнения таких работ. Нести полную ответственность за соблюдение действующего законодательства в части применения на объекте труда обозначенных в настоящем пункте договора работников.

Обеспечить наличие у работников, занятых на выполнении работ на объекте, личных медицинских книжек. Передать ЗАКАЗЧИКУ при расторжении договора незавершенный работами объект в том числе исполнительную документацию на выполненный объем работ по акту приема-передачи в сроки, согласованные сторонами.

Возобновление исполнения договора в данном случае возможно исключительно в случае выделения ЗАКАЗЧИКУ дополнительных финансовых средств, заключения дополнительного соглашения и получения от Заказчика уведомления о возобновлении исполнения договора. Выполнить работы лично, собственными силами и средствами, без привлечения субподрядных организаций. Не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведений, касающихся заключения и исполнения договора, иначе как с письменного согласия сторон.

Информировать о такой передаче Департамент социального развития Тюменской области и предоставить последнему копию заключенного договора и по его требованию акта приема-передачи объекта для выполнения ремонтных работ. Обеспечить осуществление контроля и технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ на объекте квалифицированными работниками. Надлежащее качество используемых оборудования, изделий и материалов, их соответствие государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

Гарантийный срок на оборудование, изделия и материалы устанавливается в соответствии с паспортными данными организаций-изготовителей.

Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме выполненных работ и в период гарантийного срока в порядке и сроки, установленные договором.

Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ ранее и далее по тексту — гарантийный срок составляет пять календарных лет с даты подписания сторонами акта приема в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

Срок начала устранения недостатков и дефектов не может превышать 30 календарных дней со дня получения уведомления о выявлении недостатков и дефектов. Срок окончания устранения недостатков и дефектов фиксируется сторонами в акте, составленном по форме, аналогичной акту приема в эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

Гарантийный срок в таких случаях продлевается на период устранения недостатков и дефектов. Документы, обозначенные в пунктах 7. В случае немотивированного отказа одной из сторон от подписания акта в акте делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной с одновременным извещением об этом Департамента социального развития Тюменской области.

Любые дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон в соответствии с действующим законодательством. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда в случаях:.

В данном случае ПОДРЯДЧИК несет гарантийные обязательства , установленные договором, на фактически выполненные работы, при этом гарантийный срок исчисляется с момента расторжения договора. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регулируются действующим законодательством. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора в порядке и размерах, установленных договором и действующим законодательством.

Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В случае обнаружения препятствий к надлежащему исполнению сторонами договора, каждая из сторон обязана предпринять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. В случае возникновения спора в связи с исполнением договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде Тюменской области.

Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий по исполнению обязательств по договору - 15 рабочих дней. Любое уведомление по договору правомочно, если оно направленно сторонами в письменной форме в виде факсимильного сообщения, телефонограммы либо заказным письмом получателю по его юридическому адресу.

Составила настоящий акт о том, что Заказчик передает, а Подрядчик на основании договора и ПД принимает для выполнения ремонтных работ объект:.

С момента подписания настоящего акта, Подрядчик несёт полную ответственность за сохранность имущества если таковое имеется, оформить актом передачи и противопожарную безопасность на переданном объекте. Регистрация Войти. Образец договора на выполнение строительно-монтажных работ СМР.

Строительство и архитектура. Трудовые договора Типовые договора Договор Строительные работы Выполнение работ Договора на выполнение разных работ Образцы договоров Строительно-монтажные работы. Предмет договора 1. Получить полный текст. Интересные новости Важные темы Обзоры сервисов Pandia. Процесс строительства. Полы и перекрытия.

Сантехника :. Инструменты :. ГОСТ Порталы по теме. Запросы предложений. Утверждения документов. Технические задания. Выполнение работ. Основные порталы построено редакторами. Интересные фотоблоги. Каталог авторов частные аккаунты. Все права защищены Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов.

Мы признательны за найденные неточности в материалах, опечатки, некорректное отображение элементов на странице - отправляйте на support pandia. Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения. Срок выполнения Начало-окончание число, месяц, год. Демонтажные работы 2. Электромонтажные и сантехнические работы. Отделочные работы. Монтаж пластиковых перегородок и подоконников 5. Пуско-наладочные работы. Город или населённый пункт. Комиссия в составе:. От Заказчика. От Подрядчика.

Комиссией определено:. Указать точку и щиток. Указать место. Указать полигон ТБО, км. Агентские договора Депозитные договоры Договора аренды земельного участка Договора аренды имущества Договора аренды Договора бытового подряда Договора возмездного оказания услуг Договора дарения квартиры Договора дарения Договора залога Договора купли продажи квартиры Договора купли продажи акций Договора купли продажи предприятия Договора купли-продажи валюты Договора мены Договора на выполнение научно исследовательских работ Договора на выполнение проектно-поисковых работ Договора на выполнение разовой работы Договора на выполнение ремонтных работ Договора на консультационное обслуживание Договора на оказание различных услуг Договора на оказание транспортных услуг Договора на перевозку пассажиров Договора на перевозку туристов экскурсантов Договора на подряд Договора на разработку проектной документации Договора на транспортно-экспедиторское обслуживание.

Договора о паевом взносе Договора о предоставлении брокерских услуг Договора об информационно-справочном обслуживании Договора об участии в ярмарке Договора оптовой поставки товаров Договора по ценным бумагам Договора пожертвования Договора поручительства Договора поставки лома и отходов цветных металлов Договора поставки товара Договора продажи Договора субподряда Договора финансового лизинга Договора фрахта для перевозки пассажиров и багажа Договора хранения Издательские договора Имущественные договора Коллективные договора Концессионные договора Лицензионные договора Проекты договоров Типовые договора Товарообменные договора Трудовые договора Дистрибьюторские договора Договора водопользования Договора инвестирования.

Авторам Открыть сайт Войти Пожаловаться. Архивы Все категории Архивные категории Все статьи Фотоархивы. Лента обновлений Педагогические программы. Правила пользования Сайтом Правила публикации материалов Как сделать запрос на удаление материала Политика конфиденциальности и обработки персональных данных При перепечатке материалов ссылка на pandia.

Договор подряда на выполнение комплекса строительно-монтажных работ

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего договора:. Подрядчик обязуется выполнить собственными либо привлеченными силами и средствами работы по строительству объекта в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика , технической документацией и сметой в сроки, предусмотренные планом-графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат готовый к эксплуатации объект и оплатить обусловленную настоящим договором цену. Техническая документация , смета, графики п.

Существенные условия договора подряда. Комментарии к договору подряда.

Аналог: Google Docs. Все правки, которые внесли ваши сотрудники и контрагенты при согласовании, выделяются цветом и хорошо заметны. Отсутствует связь с сервером! Пожалуйста, дождитесь восстановления связи, или зайдите позже! Создание документа по шаблону!

Договор подряда - образец (типовая форма)

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Подрядчик обязан осуществить строительные работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования рабочий проект. Оформленная и утверждённая техническая документация в полном объеме предоставляется в 1-м экземпляре Заказчиком Подрядчику за 5 рабочих дней до момента подписания договора на монтажные работы. Внесение изменений в техническую документацию производится в соответствии с правилами статьи Гражданского кодекса РФ. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения документации Подрядчик представляет перечень и количество экземпляров недостающей документации. Стоимость оказываемых Заказчиком услуг учтена в договорной цене и возмещению Заказчику не подлежит.

Образец договора на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)

Объем финансовых средств, выделенных для финансирования работ по объекту далее — объем финансирования объекта определяется договором. В случае уменьшения объема финансирования объекта в том числе до нуля , стороны обязуются действовать в соответствии с разделом 8 договора. Цена договора включает в себя все затраты, связанные с выполнением работ по договору в том числе транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов и т. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий договора. Предельно-допустимые индексы удорожания на строительную продукцию, установленные согласно данным Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, указанные в ПД, является фиксированными и не подлежат изменению в период действия договора.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.

.

Договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ

.

.

Договор подряда на выполнение монтажных работ

.

Получив согласие Заказчика Подрядчик подписывает договор и сообщает Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.

© 2018-2019 vkysnihka.ru